监理合同答案(专业18篇)

时间:2024-01-14 15:13:35 作者:字海

合同协议是双方遵守和约束一项交易的法律文件,它具有法律效力。以下是小编为大家整理的合同协议范本,希望能对您有所帮助。

监理工程师《建设工程合同管理》练习题及答案

1.接到采购方的书面异议通知后,供货方应在(b)天内,负责处理,否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

a.7 b.10

c.14 d.15

2.按水泥采购合同现场交货时,实际供货数量少于合同内约定的订购数量,但差额在合理尾差范围内,则采购方应当(a)。

a.按订购数量及时支付货款

b.按实际交货数量及时支付货款

c.待供货方补齐缺少的数量后再支付

d.按订购数量支付,供货方收到货款后补足数量

3.因承包商变更建议造成合同价值减少,应决定一笔费用加入合同价格,这笔费用应按如下确定(b)。

a.该部分工程的价值

b.减少的工程价值乘以规定费率

c.合同价的减少的一半

d.节省的承包单位的直接费的一半

合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于(d)的暂停施工,承包商可能得到补偿。

a.合同中有规定

b.由于不利的现场气候条件影响

c.工程施工安全

d.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致

施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以(c)之日为标志。

a.工程接收证书签发

b.颁发履约证书

c.“结清单”生效

d.提交竣工报表

6.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(a)

a.承包商每天应向工程师提交进度报告

b.工程师发现进度严重偏离,有权指示承包商修改施工进度

c.工程师批准的修改进度计划,并不意味解除承包商的违约责任

d.工程师有权批准合同工期顺延

7.某采用fidic《施工合同条件》的合同中,约定的工程竣工时间为5月1日,承包商在4月15日就完成了施工,并提前通知了工程师,要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求,直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格,到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(a)。

a.4月15日 b.5月1日

c.5月15日 d.5月18日

8.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括(c)。

a.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现

b.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现

c.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰

d.计划实施工程的`总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致

9.依据fidic《施工合同条件》,动员预付款的扣还应当(c)。

a.在首次支付工程进度款时起扣

b.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣

c.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣

d.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣

10.施工合同示范文本规定,承包商递交索赔报告28天后,工程师未对此索赔要求作出任何表示,则应视为(c)。

a.工程师已拒绝索赔要求

b.承包人需提交现场记录和补充证据资料

c.承包人的索赔要求已成立

d.需等待发包人批准

监理工程师《合同管理》练习题和答案

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变

c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

监理工程师考试《合同管理》练习题及答案

1、必须以第三方财产提供担保的方式是( )担保。

a.保证

b.抵押

c.质押

d.定金

2、甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( )。

a.先履行抗辩权

b.先诉抗辩权

c.同时履行抗辩权

d.不安抗辩权

3、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。

a.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

b.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

c.中标通知书、投标书、协议书、图纸

d.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

4、当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是( )。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

5、《建设工程委托监理合同》规定,委托人的责任不包括( )。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的过失导致合同终止

6、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时,( )。

a.应当经债权人同意

b.无需经债权人同意,但应通知债权人

c.无需经债权人同意,但应办理公证手续

d.无需经债权人同意,也无需通知债权人

7、某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。在这一例中,下列表述中正确的是( )。

a.原合同无效,乙与丙应各自承担损失

b.上级公司直接赔偿丙的损失

c.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责

d.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理

答案:1、a2、c3、d4、a5、d6、a7、d

8、a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当( )。

a.要求甲支付电视机的货款

b.a公司向b公司无偿退货

c.由b公司交付计算机,a公司支付计算机的货款

d.由b公司交付电视机,a公司支付电视机的货款

9、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。

a.乙项目经理

b.甲施工企业

c.建设单位

d.具体施工人员

10、某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由( )承担。

a.乙承包人

b.发包人

c.甲承包人

d.工程师

11、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的`质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。

a.费用和工期损失全部由业主承担

b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担,工期给予顺延

d.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

12、依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。

a.工程总投资超过预期金额

b.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长

d.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故

13、评标委员会对投标书的初评时,主要检查的内容不包括( )。

a.报价计算的正确性

b.评标价的优劣

c.投标人的资格

d.投标保证有效性

14、在监理合同履行过程中,委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后,该部汽车应( )。

a.无偿归监理人所有

b.按使用前的原值付款后归监理人

c.归还委托人,监理人无须支付费用

d.归还委托人,监理人支付折旧等费用

答案:8、d9、b10、b11、b12、d13、b14、c

监理工程师考试《合同管理》练习题及答案

工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。

a.承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用

b.承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用

c.发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用

d.发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用

正确答案:a

第 2 题

在建设工程施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,( )是错误的。

a.承包人承担由此发生的费用

b.工程师可以拒绝验收

c.由此造成工期延误不予顺延

d.承包人可以存放这些材料设备于施工现场

正确答案:d

第 3 题

不论监理工程师与承包人协商达成一致,还是他单方面作出的处理决定,批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内,则可( ),并抄送业主。

a.决定工期延长

b.提前终止合同

c.将此结果通知承包人

d.支付索赔款

正确答案:c

第 4 题

根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是( )。

a.工程师与承包人共同检验

b.工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验

c.工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽

d.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

正确答案:a

第 5 题

对于施工合同约定由发包人提供的图纸,如果承包人要求增加图纸套数,则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中,正确的是( )。

a.应由承包人自行复制,复制费用自行承担

b.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担

c.应由发包人复制,复制费用由发包人承担

d.应由发包人复制,复制费用由承包人承担

正确答案:d

第 6 题

依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

a.保证 b.抵押 c.质押 d.定金

正确答案:d

第 7 题

业主的索赔主要根据( )提出。

a.施工质量缺陷

b.设计变更

c.工程量减少

d.施工进度计划修改

正确答案:a

第 8 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时,下列终止合同的说法中,正确的是( )。

a.监理人发出终止合同通知,通知发出14天后,合同即行终止

正确答案:d

第 9 题

某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则( )

a.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担

b.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担

c.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担

d.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担

正确答案:d

第 10 题

某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。

a.招标文件为准,开标时间后延

b.招标文件为准,开标时间不变

c.书面解答为准,开标时间后延

d.书面解答为准,开标时间不变

正确答案:c

第 11 题

建设工程一切险的被保险人可以包括( )。

a.业主 b.总承包商

c.分包商

d.业主聘用的监理工程师

e.设备供应商

正确答案:abcd

第 12 题

关于资格预审,下列说法正确的是( )。

a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分

b.为限制投标人,资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

c.资格预审表中开列的内容应全面、完整,能反映投标人的综合素质

d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件

e.资格预审须知包括招标工程概况,但不包括工作范围介绍

正确答案:acd

第 13 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,下列权利中,监理人执行监理业务时可以行使的有( )。

a.工程设计的建议权

b.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

c.施工承包单位的选定权

d.工程设计变更的决定权

e.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案:abe

第 14 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》中赋予监理人的'权利包括( )。

a.终止合同的权利 b.负责合同的协调管理 c.合同承包人的选定权

d.委托监理工程重大事项的决定权 e.完成监理任务后获得酬金的权利

正确答案:ae

第 15 题

工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。

a.中标意向书

b.经工程师认可的施工进度计划

c.工程师发布的各种书面指令

d.招标时的标前会议记录

e.各类财务凭证

正确答案:bce

第 16 题

根据《招标投标法》的规定,下列各类项目中,必须进行招标的有( )。

a.大型基础设施建设项目

b.涉及国家安全的保密工程项目

c.国家融资的工程项目

d.世界银行贷款项目

e.采用特定专有技术施工的项目

正确答案:acd

第 17 题

在设计合同履行过程中,设计人的责任包括( )。

a.按时提供设计依据文件和基础资料

b.施工图设计完成后,组织鉴定和验收

c.负责审查外商提供的设计资料

d.解决施工中出现的设计问题

e.保护发包人的知识产权

正确答案:cde

第 18 题

按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中( )。

a.将中标结果通知未中标的投标人

b.与投标人就投标价格进行谈判

c.强制中标人接受新的承包条件

d.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

e.授权评标委员会确定中标人

正确答案:bcd

第 19 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人的主要义务包括( )。

a.依法履行监理职责,公正维护委托人及有关方面的合法权益

b.推荐选择工程的施工单位

c.选派合格的监理人员及总监理工程师

d.不得泄露与工程有关的保密资料

e.代表委托人与承包人解决合同争议

正确答案:acd

第 20 题

材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可 ( )确定交货地点。

a.由双方协商

b.由采购方自行

c.按交易习惯

d.由供货方自行

e.按供货方所在地

正确答案:ace

注册监理工程师《合同管理》试题及答案

1、动产(  )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。

a、抵押

b、提存

c、留置

d、质押

2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠(  )规范财产流转关系。

a、合同

b、行政手段

c、经济基础

d、文化建设

试题来源:2017版监理工程师执业资格考试宝典

年监理工程师《合同管理》考题及答案第四套

第1题。

(2010年)建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有()。

a.开通施工现场公共道路。

b.水准点与坐标控制点的交验。

c.办理施工许可手续。

d.审查承包人提交的施工进度计划。

e.书面通知发包人及时支付工程预付款。

正确答案:bd。

第2题。

招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()。

a.招标费用高。

b.评标工作量较大。

c.招标时间长。

d.选择面窄,排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人。

e.竞争的激烈程度相对较差。

正确答案:de。

第3题。

停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;()。

a.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担。

b.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担。

c.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担。

d.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

e.延误的工期相应顺延。

正确答案:ade。

第4题。

依据施工合同示范文本通用条款规定,进行竣工验收后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括()。

a.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见。

b.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用。

c.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担。

d.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可。

e.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可。

正确答案:abce。

第5题。

按照《建设工程质量管理条例》规定,最低保修期限为2年的工程有()。

a.地基基础工程。

b.电气管线工程。

c.设备安装工程。

d.装修工程。

e.屋面防水工程。

正确答案:bcd。

第6题。

在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。

a.对勘察资料的正确性负责。

b.提供设计人在现场的工作条件。

c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续。

d.完成施工中出现的设计变更。

e.负责设计人与承包人的工作协调。

正确答案:abc。

第7题。

合同不当履行的情形有()。

a.由债务人致使债权人失去债权。

b.由债权人致使债务人履行困难。

c.债务人提前履行。

d.债务人拒绝履行。

e.债务人部分履行。

正确答案:bce。

第8题。

某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则()。

a.投标人可以修改投标文件的实质内容。

b.投标人不得修改投标文件的实质内容。

c.招标人可以要求投标人延长投标保函期限。

d.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求。

e.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求。

正确答案:bcde。

第9题。

下列行为中属于委托代理的法律行为有()。

a.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人。

b.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人。

c.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人。

d.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜。

e.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作。

正确答案:abd。

第10题。

在fidic《施工合同条件》中,业主应承担的风险包括()。

a.业主提供的设计不当造成的损失。

b.承包商提供的设计不当造成的损失。

c.不属于承包商原因造成的放射性污染。

d.属于承包商原因造成的放射性污染。

e.政策法规的变化对工程成本的影响。

正确答案:ace。

公路监理师《合同管理》练习题及答案

1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括()。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括()。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应()。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中,属于主合同的.是()。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中,()属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下()内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较()等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容()。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

监理员考试《合同管理》练习题及答案

施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容,必须以书面形式签认,并作为合同的组成部分。那么,下面是小编为大家整理的监理员考试《合同管理》练习题,欢迎大家阅读浏览。

1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( )。c

a.通知业主后即可调换 b.无需通知业主可自行调换

c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换

2.合同法对合同纠纷解决的规定是( )。b

a.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

b.调解、仲裁、诉讼可以任选

c.若达成了调解协议,不能再提起诉讼

d.只能通过仲裁解决

3.监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( )。d

a.发出中止合同通知,令监理合同即行停止

b.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

4.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( )。b

a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格

c.初设概算价格 d.预计的可能最低投标价格

5.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( )办理。a

a.业主 b.总监理工程师

c.监理机构有关人员 d.承包商

a.提交仲裁机构仲裁

b.中止履行合同

c.再由工程师调解

d.将提交仲裁的意向书通知对方,并将副本呈交工程师

a.建设项目所依据的国家计划被取消

b.战争

c. 动乱

d.协议条款内约定等级以上的地震

8.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师( )。a

a.不承担责任 b.承担连带责任

c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量监理酬金

a.业主 b.工程师 c.承包商 d.设计人

a.招标文件中的规定 b.招标单位在会议上的口头解答

c.发给投标单位的会议记录 d.现场考察时招标单位的口头解释

监理工程师《合同管理》练习题含答案

1.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。

a.按监理工程概预算的百分比计算

b.按参与监理工作的年度平均人数计算

c.由甲乙双方按商定的其他方法计算

d.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定

e.按委托人提出的方法

2.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对(ace)有建议权。

a.生产工艺设计变更

b.工程分包人的资格

c.确定设计标准

d.调换承包人工作不力的有关人员

e.选择工程总承包人

3.监理人的附加工作包括(cde)。

a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作

b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。

a.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任

b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

c.不对第三方违反合同规定的`质量要求和完工时限承担责任

d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任

e.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任

5.设计合同履行过程中,发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质,发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。

a.发包人与设计协商并经设计人同意

b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

c.该部分设计成果需经设计人审查批准

d.设计人不对该部分的设计质量承担责任

e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

6.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则应做的工作不包括(ace)。

a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议

c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件

e.减少对工程质量的检测试验项目

施工合同条件规定的指定分包商,其特点不包括(ac)。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

8.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定,下列表述错误的是( ac)。

a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

b.当分包商的损失原因属于业主,也只能向承包商提出索赔要求

c.当分包商的损失原因属于业主,如果不能获得索赔补偿时,应由承包商承担

d.由于承包商原因引起的索赔,工程师不予处理

e.分包商没有按规定程序索赔,承包商不承担责任

9.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务

c.提交仲裁时,可以继续被任命为仲裁人

e.没有另一方的同意,任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议

10.在fidic《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。

a.不可预见的外界条件

b.施工中遇到文物和古迹

c.异常不利的气候条件

d.业主或其他承包人的干扰

e.后续法规的调整

监理工程师《合同管理》模拟题及答案

第 1 题 (单项选择题) 建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案:b,

第 2 题 (单项选择题) 设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案:d,

第 3 题 (单项选择题) 执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案:a,

第 4 题 (单项选择题) 某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 6

c.20

d. 28

正确答案:c,

第 5 题 (单项选择题) 依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案:d,

第 6 题 (单项选择题) 招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案:b,

第 7 题 (单项选择题) 公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案:a,

第 8 题 (单项选择题) 在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件,不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:c,

第 9 题 (单项选择题) 对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案:c,

第 10 题 (单项选择题) 全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案:a,

第 11 题

通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

a.招标文件要求的天数

b.投标书内承包人承诺的天数

c.发包人和承包人协商的天数

d.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案:b,

第 12 题

某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人( )。

a.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

b.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

c.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

d.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

正确答案:c,

第 13 题

建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天,以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

a. 18

b. 2

c. 7

d. 14

正确答案:c,

第 14 题

某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。

a.费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延

b.费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延

c.费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延

d.费用由发包人承担,由此延续的.工期可以顺延

正确答案:a,

第 15 题

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的,应( )。

a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

b.只给予工期顺延,不支付由此增加的追加合同价款

c.只支付由此增加的追加合同价款,不顺延工期

d.支付由此增加的追加合同价款,视情况决定是否顺延工期

正确答案:a,

第 16 题

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,( )。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

正确答案:d,

第 17 题

承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议,需经( )同意。

a.设计单位 b.施工单位负责人

c.发包人 d.工程师

正确答案:d,

第 18 题

施工中发生不可抗力事件,承包人应迅速采取措施,并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复费用。

a. 78

b. 14

c. 24

d. 48

正确答案:d,

第 19 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,投料试车工作应在工程竣工( )。

a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责

c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责

正确答案:a,

第 20 题

某工程竣工验收阶段,承包人于月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于 月15 日组织生产设备启动试车检验,月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。

a. 月1日

b. 月15日

c. 月18日

d. 月20日

正确答案:a,

监理工程师《合同管理》训练题及答案

1、合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利,承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有( ade )。

a 政府机关 b 现场监理机构

c 施工现场项目部 d 事业单位

e 社会团体

2、施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,说法正确的是(  abd  )。

a 保证合同可能无效

b 材料供应商应当要求分公司承担保证责任

c 施工企业应赔偿损失

d 材料供应商可以要求建设单位付款

e 施工企业应当承担担保责任

3、施工企业以商业汇票向债权人提供担保,下列关于该担保的说法中,正确的有(  bc  )。

a 该担保方式是抵押 b 该担保方式是质押

c 施工企业应当将汇票交付债权人 d 双方应当办理登记

e 汇票应由施工企业保管

4、某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中,正确的是( cd   )。

a 银行应当自动延长投标保函的有效期

b 施工企业必须延长投标保函的有效期

c 招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期

d 施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期

e 招标人退还投标人投标保函继续评标

5、下列情形中,可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有(   ac )。

a 工程所有人对全部工程签发完工验收证书 b 承包人撤出施工现场

c 工程所有人实际占用全部工程 d 工程保修期满

e 工程合理使用期满

6、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中,正确的有( ace )。

a 工程施工延误竣工,保险责任至保险单约定的时间止

b 工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止

c 工程提前竣工,工程竣工日为保险责任终止日

d 被保险人提前使用部分单位工程,不对保险单约定的责任期限产生影响

e 被保险人提前使用部分单位工程,该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

7、根据《招标投标法》的规定,下列各类项目中,必须进行招标的有( acd )。

a 大型基础设施建设项目 b 涉及国家安全的保密工程项目

c 国家融资的工程项目 d 世界银行贷款项目

e 采用特定专有技术施工的项目

8、在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中,必须通过招标签订合同的有(  ab  )。

a 单项合同估算价为1000万元的施工项目

b 单项合同估算价为170万元的材料采购项目

c 单项合同估算价为30万元的设计项目

d 单项合同估算价为20万元的勘察项目

e 单项合同估算价为20万元的监理项目

9、施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( bc   )。

a 未按招标文件的要求予以密封的 b 明显不符合技术标准要求的

c 竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 d 投标报价的大小写金额不一致的

e 投标报价明显低于市场价格的

10、某需要招标的施工项目,采用综合评分法评标,经评审,甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二,评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先顺序确定中标人的说法中,正确的是(  ac  )。

a 招标人应确定甲为中标人

b 招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人

c 如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人

d 如果甲拒签合同,招标人应重新招标

e 如果甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人

监理工程师《合同管理》冲刺题及答案

《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾、清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

2.按照市场行情约定价值的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(d)。

a.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

3.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的(d)条款仍对双方具有约束力。

a.质量

b.工期

c.解决争议

d.结算

4.合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充,这体现了(c)的原则。

a.诚实信用

b.全面履行

c.法定履行

d.约定履行

5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评,以确定候选中标人的是(b)。

a.专家评审

b.定性评审

c.定量评审

d.资格评审

6.在施工过程中,如果发包人需要撤换监理工程师,应至少于换人前(a)天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。

a.7

b.14

c.28

d.30

7.合同被变更、撤销的前提是(c)。

a.合同欠缺生效条件

b.合同无效

c.当事人提出请求

d.人民法院有权变更、撤销合同

《施工合同条件》中,选择指定分包商的基本原则是(b)。

a.由承包商负责协调管理

b.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

c.指定分包商的违约责任由承包商承担

d.承包商应向指定分包商收取协调管理费

《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾,清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

10.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是(a)。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

1.按照《中华人民共和国合同法》的规定,属于要约邀请的包括(abd)。

a.价目表的寄送

b.招标公告

c.递送投标书

d.无价格的商业广告

e.发出中标通知书

《施工合同条件》下,承包商提出变更建议在(abce)时可能被采纳。

a.可加速完工

b.可降低业主实施、维护或运行工程费用

c.为业主带来利益

c.可降低施工成本

e.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

3.下列关于设计变更程序的说法,正确的是(be)。

a.变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应在规划管理部门备案

b.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供

c.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

d.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,都必须经工程师同意

4.与材料供应合同相比,工程委托监理合同的法律特征有(abc)。

a.主体具有特定的资格条件和资质条件

b.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

c.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

d.合同标的是质量、进度、投资三控制

e.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同,属于从合同性质

5.确定变更价款的原则包括(abcd)。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

b.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格变更合同价款

c.合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款

6.下列对索赔的表述。正确的是(ad )。

a.索赔要求的提出不需经对方同意

b.索赔依据应在合同中有明确根据

c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

d.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

e.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

7.某招标项目由于客观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权(ace)。

a.要求撤回投标文件

b.要求赔偿损失

c.拒签延长投标保函有效期

d.要求将合同授予他们协商推举的中标人

e.要求返还投标保证金

8.下列导致委托代理关系终止的是(bcde)。

a.被代理人取得或恢复民事行为能力

b.代理期限届满或代理事项完成

c.被代理人取消委托或代理人辞去委托

d.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

e.作为代理人或被代理人的法人终止

《施工合同条件》规定,分包商应当执行的指令包括(bc)发布的指令。

a.业主

b.监理工程师

c.承包商代表

d.监理工程师代表

e.经承包商代表确认的监理工程师

10.依据《中华人民共和国合同法》,下列有关解决合同争议方式的表述中,错误的有(be )。

a.当事人双方无法达成仲裁协议的,仲裁机构不能受理

b.当事人对仲裁裁决不满的,可以申请法院进行二审

c.一方当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求法院执行

d.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

e.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

监理合同

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,两者在平等、自愿、商量一致的基础上,就委托方的装饰装修工程监理有关事宜,达成如下协议:

工程概况:框架结构

工程名称:中国人民人寿保险股份有限公司福建分公司闽侯支公司(筹)

工程地点:闽侯县甘蔗街道山前村三福花园一层1#店面

建筑面积:125平方米,使用面积:114平方米;

工程监理期限:60天,自签订合同次日起计算。

第二条 监理范围:

1、地面(防水面层、水泥砂浆面层、面砖面层、地板面层)

2、水电(上、下水、强电、弱电管线铺设及灯具、洁具安装)

3、抹灰(一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝)

4、门窗(木门窗制作与安装、金属门、塑钢门、特种门、门窗玻璃安装)

5、吊顶(暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶)

6、软质隔墙(板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙)

7、饰面板(砖)(饰面板安装、饰面砖粘贴)

8、涂饰(乳胶漆、木器漆、美术涂饰)

9、裱糊与软包 (裱糊、软包)

9、细部(橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板和门窗套制作与安装、护栏和扶手制作安装、花饰制作安装)

第三条 监理工作内容:

1、施工图会审及图纸交底。

2、材料验收。

3、工程质量控制。

4、工程造价控制。

5、工程进度控制。

6、工程分部分项及竣工验收。

7、工程质量保修期的监理。

第四条 工程质量监理依据:

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》

2、《装饰装修工程施工规范》

3、本工程的设计图纸

第五条 监理费及付款方式:

1、本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙两者商定监理收费每平方米72元,以工程使用面积114平方米计算,收费人民币8208元,金额大写捌仟贰佰零捌元进行结算。

2、 自签订合同之日起3日内,委托方支付监理方监理费总额的百分之三十,计人民币2460元,金额大写贰仟肆佰陆拾元。

3、 工程吊顶分部分项验收合格后并签字确认后3日内,委托方支付监理方监理费总额的百分之五十,计人民币4100元,金额大写肆仟壹佰元。

4、 工程竣工验收后,10日内,委托方付清监理方监理费余额计人民币1648元,金额大写壹仟陆佰肆拾捌元。

第六条 监理人义务

1、 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理人员,完成合同约定的监理工程范围内的监理业务。

监理人决定委派黄练雄监理工程师,全权代表监理人履行本合同约定的监理人义务。

2、 监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供相应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

3、 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 委托人义务

1、 委托人应根据本合同约定的期限内,及时向监理人支付监理费。

2、 委托人应当负责本工程施工的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,应在补充协议中明确委托的工作和相应的报酬。

3、 委托人应当在两者约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的工程资料。

4、 委托人应当在两者约定的时间内就监理费书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

5、 委托人应当将监理人的监理权利和权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与承包人签订的合同中予以明确。

第八条 监理人权利

1、 监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1)、对工程设计不符合国家颁布的装饰装修质量标准、房屋安全规定或设计合同的质量标准时,监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。

(2)、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家标准的材料,有权通知承包人停止使用,对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工通知后方能复工。

(3)、工程施工进度的检查、监督权、以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(4)、在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

第九条 委托人权利

1、委托人有对本工程设计工程造价变更的审批权。

2、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内专项报告。

3、监理人调换本工程监理人员须事先经委托人同意。

4、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员。直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

第十条 监理人责任

监理人在监理期内,应当履行约定的义务,如果因监理人员过失造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理费总额(除去税金)。

第十一条 监理人员过失是指:

1、未严格按照国家施工质量标准和施工规范进行质量控制,造成工程返工的。

2、未严格对按合同约定施工材料进行检验,造成工程返工的。

3、未严格进行分部、分项验收,做好验收记录,并经委托人确认,留下工程隐患造成委托人损失的。

衡量监理人是否过失的依据以监理人的是否书面告知委托人或承包人的报告以及工程验收记录为准。

4、 监理人在监理期如果失职,同意按以下方法承担责任,赔偿损失。

赔偿金 = 直接经济损失 × 5%(酬金比率)

第十二条 委托人责任

1、 委托人应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

2、 监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

3、 委托人应按合同约定的期限支付监理人监理费,如逾期不付,每逾期一天向监理人支付人民币壹佰元违约金。

第十三条 合同生效、变更与终止

1、 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了监理期限,两者应重新约定监理费用。

2、 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在3日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除贪污可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

3、 监理人由于非自己的原因而暂停终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外报酬。

4、 本合同在履行过程中发生的争议,由两者当事人商量解决,商量不成的按下列第 1 种方式解决:1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。

5、 本合同未尽事宜,两者可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

6、 本合同一式二份,甲、乙两者各执一份。

7、 本合同经两者签字盖章后即生效。

甲方:中国人民人寿保险股份有限公司

福建分公司 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

地址:

省保险大厦 地址:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

监理合同

本协议书由(下称“业主”)为一方,与下称“监理单位”)为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为工程施工监理合同段提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的技术建议书和财务建议书,以明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益,兹就以下事项达成协议:

1本协议书中的词句和用语与本监理合同中通用条款所规定的定义相同。

2下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(a)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);。

(b)中标通知书;。

(d)合同专用条款(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。

(e)合同通用条款;。

(f)监理规范(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。

(g)技术建议书(不含与招标文件相抵触的部分)和财务建议书;。

(h)投标书副表;。

(i)图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。

(j)构成本合同组成部分的其它文件。

3、上述文件将互相补充,若有不明白或不一致之处,以上列次序在优先者为准。

4、本监理合同的监理服务费用总额为人民币(大写)元整(元)。

5、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定支付的费用和提供监理工作条件。

6、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

7、本协议书在监理单位提供履约担保后,由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效。监理任务全部完成,同时监理费用按照监理合同的规定全部结清后,本协议书自然失效。

8、本协议书正本二份,副本二份,合同双方各执正本一份,副本一份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

监理合同

乙方:______________________________

根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

第一条监理项目范围

甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。

第二条期限费用

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。

第三条条款定义

1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。

3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

第四条本合同书的开始、完成与变更。

1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

第五条甲方的权力与责任。

1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。

3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

第六条乙方权力与责任。

1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。

2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。

4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用合同在附录c中规定。

5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。

6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。

7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

第八条调解与仲裁。

仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。

第九条违约责任

由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十一条特殊条款

鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

1.额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。

2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

3.监理服务期限:

4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充合同。

5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。

7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。

8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。

9.违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

10.奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。

为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:____________________

代表人:____________________年____月____日

乙方:____________________

代表人:____________________年____月____日

监理合同

甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)。

乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)。

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期:

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责:

1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬:

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除:

1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

3、乙方不履行聘用合同的。

4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项:

1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表(签字):____________代表(签字):____________。

监理合同

协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监理单位“)为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.公路工程施工监理中标函或委托函

2.公路工程施工监理合同通用条件

3.公路工程施工监理合同专用条件

4.《公路工程施工监理规范》

5.公路工程施工监理招、投标文件

6.双方签认的补充或修正文件

7.其它文件

8.附件:

附件a——监理服务的形式、范围与内容

附件b——业主提供的监理工作条件

附件c——监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__ 日生效,至___年___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___份。双方各执___份。

业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)

法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)

单位地址: 单位地址:

邮编: 邮编

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行;

帐号: 帐号:

监理合同

委托方(以下简称甲方):联系电话:

受委托方(以下简称乙方):联系电话:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚信的原则上,就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议。

1、工程地点:

2、工程监理内容:

3、工程监理方式,双方商定采取下列第种合作方式。

a、全程式监理

b、阶段式监理

4、合同价款(人民币)元(金额大写)。

1、如果采取全程式监理,甲方负责协同乙方对该项工程现场,进行实际勘探工作。

2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。

合同执行中如有事项变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程监理费用。

双方约定本工程施工质量按下列第项标准执行。

a、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

b、其他规定:

a、双方约定合同生效后,甲方先支付乙方工程总监理费%,即元;工程中期验收后,甲方向乙方支付工程总监理费%,即元。

b、支付方式:

如果甲方选择全程式监理方式,乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的各项验收报告单。

因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

双方发生争议,协商解决不成时,按下列第项方式解决。

a、向北京市仲裁委员会申请仲裁;

b、向人民法院提起诉讼。

本合同经甲、乙双方签订后生效。

相关范文推荐
  • 01-14 元旦放假通知文件(实用18篇)
    通知一般包括标题、内容、时间、地点等要素,它们共同构成了一份完整的通知文本。在实际写通知时,可以根据自己的具体需求进行适度的修改和调整。各位同仁:20xx年已经
  • 01-14 销售员个人工作总结及计划(热门14篇)
    销售工作总结可以检验销售目标的完成情况,评估销售任务的完成进度,为下一阶段的销售工作制定目标和计划。下面是一些优秀的销售工作总结范文,希望能给大家的写作提供一些
  • 01-14 质检员试用期转正工作总结(优秀19篇)
    转正工作总结是对自己在试用期内所遇到的问题和困难的总结和解决方案的描述。以下是一些精选的转正工作总结范文,可以参考一下其中的写作思路和表达方式,为自己的总结提供
  • 01-14 社区宣传的工作计划(热门21篇)
    社区工作计划是一种为改善社区发展而制定的详细计划,它涉及到教育、环境、文化、健康等各个方面。社区工作计划的目的是提高社区居民的生活质量和幸福感,促进社区的社会繁
  • 01-14 大学生暑假家教社会实践报告(实用13篇)
    社会实践报告是一种对社会实践过程中所收集的数据和信息进行分析和归纳的重要工具。小编整理了一份精选社会实践报告范文,希望对大家的写作有所帮助。实践地点:绵阳市花园
  • 01-14 学生成绩下降检讨书范文(17篇)
    撰写一份真诚的检讨书,可以帮助我们认识到自己的不足之处,并为以后的改进提供指导。接下来是一些优秀的检讨书范文,希望能给大家带来启发和思考。尊敬的老师:您好!真的
  • 01-14 做好疫情防控的心得体会(通用13篇)
    心得体会是对经历、感受或经验的总结和概括,它有助于我们更好地认识自己和提升个人素质。小编精选的心得体会范文,内容丰富、观点独到,值得一读。4月22日下午,后勤基
  • 01-14 初中生的童年读后感(通用16篇)
    读后感让我更加深刻地认识到自己的优缺点,也鼓励我不断进步。以下是小编为大家整理的初中生读后感范文,供大家参考写作。最近,我阅读了世界文豪高尔基写的一部长篇小说—
  • 01-14 财务会计个人总结报告(实用20篇)
    一个好的个人总结应该能够准确地反映个人的学习和工作表现。要写一篇完美的个人总结,不妨参考以下这些成功的范文,从中汲取经验。20xx年我在公司总部财务部领导、分公
  • 01-14 销售人员个人工作总结与计划(优秀22篇)
    销售工作总结可以帮助我们认清销售业绩的关键因素,进一步提高销售的效果。销售工作总结是对过去一段时间销售业绩进行回顾和归纳的重要工作,通过销售工作总结,我们可以了