合同协议是一种书面的法律文件，用于规范双方在合作、交易、借款等方面的权益和责任。在各行各业都有广泛应用，它具有法律效力，确保各方的权益得到保障。这次我们需要起草一份合同协议了吧。接下来是小编为大家准备的合同协议案例，希望能够给您提供一些灵感和启示。
水电承包协议书
甲方： （发包方）
乙方： （承包方）
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
3.本项工程预计费用 元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1.工程款付款方式：
2.乙方承包内容：
1）水电开槽、布线、穿线、埋槽
2）所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋）
3）水电施工的穿墙、打孔、切割
4）开关面板安装
5）小五金、马桶、的安装
6）后期灯具的安装
3.工程结算方式：
按实结算：
总价结算：20元/平米（套内面积）
第六条违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条。其它约定：
1.双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。
在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
（四）合同有效期至_____________________.
（五）水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： 乙方签字（盖章）
年 月 日 年 月 日
水电合作协议书
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，为明确双方权利和义务，结合本工程实际情况，经双方友好协商一致达成如下条款：
第一条：工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建筑面积：(按实际面积计算)。
第二条：承包方式。
本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方，按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。
第三条：承包范围。
第四条：质保金。
在签订本合同前，乙方已付甲方质保金万元，工程完工时，甲方足额返还乙方。
第五条：双方职责。
一、甲方职责：
1、协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。
2、督促乙方按时保质完工。
3、工程预付款的催收并发放给乙方。
4、工程竣工后，工程款的结算。
二、乙方职责：
1、负责现场安全文明施工，确保质量，按时完工。
2、负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。
3、负责施工人员的安排、材料计划、施工设备和工具配置。
第六条：本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等)，均按总发包方高阳会与李xx、邵xx签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。
第七条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同经甲乙双方签字(盖章)生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年____月____日。
水电工协议书
发包人：（全称）云南开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼承包人：（全称）水电工施工组：
根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程现行施工规范》《建筑工程强制性标准》，为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务，经发包人和承包人双方共同协商，自愿达成一致意见，签订以下协议：
一、工程名称：开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼。
二、承包形式：工程包工不包料。
三、承包范围：
（1）本承包工程包括在建工程蓝图内的水电安装至最终验收合格，施工现场临时水电安装维护，参加工地施工水电的抢修。（2）工程临时设施、自用工具房搭拆由承包人自行负责。（3）施工所用机械的装卸、安装、拆除、保养均含在承包人范围内。
（4）施工当中所用的小型工具及劳保用品由承包人承担（如电动工具、安全帽、保险带等）。
（5）承包人的施工人员住宿、食堂应自行负责，施工现场不提供场所。
（6）承包人应对现场的文明施工进行实施和管理。
（7）承包人应派专业管理人员配合发包方管理人员进行施工现场的质量、进度、安全的管理和监督。
(8)承包人应对本工程现场自用材料及设备的清收堆码，做到文明施工。
四、承包价款计算方式、进度款付款方式、最终结算方法：
（1）计算工资价格按建筑面积每平米：人民币元，由发包人包工给承包人。
（2）进度款付款方式：以项目部最初拨款为准，发包方按实际进度的开始付给承包方，以后每月按进度的付款。
（3）最终结算方式：经项目部及各有关部门最终验收合格在天付清尾款。
五、质量要求：
(1)承包人在施工过程中必须执行国家、行业、地区现行的规范、标准及法律法规，检查不合格的承包人无条件返工，返工费及材料费由承包人承担。
（2）承包人必须按图施工，必须无条件接受承包方管理人员的正确指挥和监督。
（3）承包人在施工中不听从指挥盲目施工，违规违章作业造成的一切后果，均由承包人负责。
（4）承包人违规违章作业发包人有权进行处理，如：停止作业、停工整顿，对拒不接受管理的，发包人有权清退承包方出场，退场后结算按实际完成工程量的进行结算。
六、安全文明施工的责任范围：（1）承包人在施工中严格执行建筑工程安全生产管理条列、规范、标准及操作规程、安全技术交底、现场交底。
（2）承包人必须杜绝重大伤亡事故，轻伤率控制在每次5000元内，由承包方承担。如承包人违章施工操作发生重大伤亡事故，承包人承担万元的违约金，重伤事故一次承包人承担万元的违约金，并独立承担司法责任，轻伤事故一次承包方承担千元的违约金。
（3）承包方施工作业人员进场后必须学习有关安全技术操作规程，自觉遵守发包人的《安全管理条列》规定，接受并服从安全管理，如有违反，按公司及项目部安全管理规定进行处理。
（4）承包人在施工中，严禁非专业人员乱接施工用电及使用工地现场的施工设备及设施。
（5）承包人必须保证施工现场内道路畅通，不乱堆乱放，剩余材料堆码整齐，场内无积水。
（6）施工作业层必须每日清理作业面材料，能使用必须及时使用，不能使用的必须集中堆放。
（7）搅拌机区域内整齐有序，无废物，机械、机具、车辆进场内的停放，保持清洁。
（8）施工的材料、废弃物、机械具等若因承包人不及时清理，发包人有权组织人员进行清收，发生的费用由承包人承担，并由承包人承担500元违约金。
（9）严禁偷盗施工现场及建设单位场区内的所有财物，若发生偷盗按价值十倍赔偿，情节严重者报送当地公安机关处理。
（10）禁止施工现场出现打架斗殴，若发生进行说服教育和罚款，情节严重者送当地公安机关并追究刑事责任。
七、承包工期：
（1）开工日期：年月日，竣工日期：年月日。
（2）施工中严格按项目部编制的施工进度计划执行，不能按期完成的，发包人有权组织人员配合完成，人工费按当地市场最高工资单价进行结算，并由承包人承担。
（3）工期延误：如因不可抗力的原因或因停电、停水及发包人的原因造成的延误，必须由项目经理签字认可后方可延顺，其余因承包人责任造成的工期延误，将按项目部管理规定进行处理。
（4）材料：本工程所用材料由发包人提供，承包方所需材料应提前七天以书面计划报项目部，七天后因发包方材料不能按时进场工期延顺。
八、违约及赔偿：
（1）发包人违约：不按时支付施工进度款，承包人有权停止施工。
（2）承包方违约：承包人在签订协议后退出或中途停工承担万元违约金，不执行协议条款规定的责任、义务承担万元违约金。
九、合同其余条款。
（1）协议书正本由发包人、承包人各执一份。（2）本协议书发包人、承包人签字生效。
（3）本协议条款未尽事宜，双方根据实际情况协商解决。
（4）项目部制定的质量、安全及有关处罚条例作为本协议的附件，同样具有同等的法律效力。
（5）搬迁房工程增减工程量按实际工程量计算，并作为进度款和结算的依据。
（6）甲方提供大型机具，作业时辅助材料小型工具由乙方自理保管。
（7）临时用工：技工普工。
发包人章：承包人签字：
发包人签字：承包人身份证号：
发包人电话：承包人电话：
日期：年月日
水电承包协议书
甲方：
乙方：
甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多平方。
三、发包方式：
1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。
2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工，确保工程质量。
3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、包安全文明施工：乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。
四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。
五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
六、结算单价：每平方米人民币元（预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算），最终按实际图纸面积结算。
七、权利、义务：
（一）权利。
甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。
乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。
（二）义务。
甲方：
1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。
2、甲方图纸会审和技术交底。
乙方：
1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。
2、自备施工工具、用具。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。
4、应严格按工期进行施工，确保按期完工，如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。
5、乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度，服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
6、乙方在合同期间必须完整履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失，乙方前期施工部分不予结算，作为对甲方损失部分的费用补偿。
八、付款方式：
甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%，工程竣工验收合格后付至95%，在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金，保质期为两年，保质期满由甲方退还乙方全部质保金。（其他条款同大合同）。
九、合同终止条件发生下列情形之一甲方有权终止合同。
1、乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排，将影响工程总体进度时。
2、乙方不按安全技术操作规程施工，将造成工程安全管理重大隐患的。
3、乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4、乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。
十、其它：本协议未尽事宜，双方协商决定。
十一、本协议自双方签字之日起生效，除正常质量保修外，甲乙双方履行协议文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本协议即告终止。
十二、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，共同遵照执行。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
签订日期：
水电承包协议书
甲方：(发包方)乙方：(承包方)。
第一条工程概况。
3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).开关面板安装。
5).小五金、马桶、的安装。
6).后期灯具的安装。
3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元平米(套内面积)。
第六条违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：
1.双方同意由。
第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经。
第三方监理(厦门xx公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过。
第三方监理(厦门xx公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字：乙方签字(盖章)：
xxxx年xx月xx日。
水电清包协议书
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：
一：水。
1、甲方在满足自己正常用水情况下，同意乙方在井房储水池内放泵抽水使用；
3、甲方在正常情况下必须保证乙方的用水量，不得以任何理由停供乙方用水。
二：电。
1、甲方现在使用容量为63kva变压器，在确保原有用户用电的情况下，不超负荷同意乙方接线用电（用电负荷超与否以实际表计检测为准）。
2、如果超负荷乙方自行解决用电，甲方不承担乙方任何经济损失及相关责任。
3、甲方按乙方实际用电量每度1。00元计收，不再加收其它费用。
4、如变压侧停电（主线路）甲方不保证乙方用电。
5、甲方在不超负荷的情况下，不得以任何理由停供乙方用电，不得加收任何费用。
三、合同签约期为叁年，自x年x月至x年x月止，为合同有效期。
四、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
五、本协议自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
1、工程地点：
2、工程承包方式：。
3、工期：月20月日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：
1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：
1、合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；
2、合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3、当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4、由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5、由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方。
应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
6、当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的'变更价款及工。
程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。
7、凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。
8、在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。
第二条关于材料供给约定。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定。
1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定。
1、第一笔；工人及材料进场预付款支付14%，计：元。
2、第二笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成50％支付20%。计：元。
3、第三笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100%支付17%计：元。
4、第四笔；管内穿线完成50%支付10%计：元。
6．第六笔；工程竣工及经甲方验收后支付14%计；元。
7、第七笔；工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5%计；元。
6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算。
7、乙方承包内容：板安装；5、后期灯具及洁具的安装；
第六条纠纷处理。
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条全同的变更和解除。
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条其它约定。
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条附则。
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至。
5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）。
日期：年___月___日日期：年___月___日
水电承包协议书
发包方（以下简称甲方）：
住所：
代表人：
承包方（以下简称乙方）：
责任人：
住所：
1、工程名称：
2、工程范围：
5、承包范围：
6、承包方式：
7、工程期限：
计划开工日期：_______年____月____日，计划竣工日期：_______年____月____日，总共________日历天。
1、甲方的职责。
（1）提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
（2）提供必要的安全设施及生活设施及水电。
（3）负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
（4）工程完工时，及时安排人员验收。
2、乙方的职责。
（1）乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。
（2）乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
（3）乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
（4）乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。
（5）乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
（6）乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。
工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。
每月_______日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月________日支付给乙方进度款的百分之_______（依据总承包方合同付款方式）。
1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。
1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币______元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。
乙方必须确保工程质量，达到______________________________标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的______%处罚。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日。
乙方：
责任人：
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日。
水电承包协议书
甲方：(发包方)乙方：(承包方)
第一条工程概况
3.本项工程预计费用______元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
2.乙方承包内容：
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板安装
5).小五金、马桶、的安装
6).后期灯具的安装
3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元平米(套内面积)
第六条违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：
1.双方同意由
第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经
第三方监理(厦门xx公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过
第三方监理(厦门xx公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
水电清包协议书
甲方：
乙方：
签订地点：东营。
签订时间：
为规范管理乙方在甲方的施工（生活）用水、用电，经双方友好协商，现将水、电使用有关事宜作如下约定：
1、甲方负责抄表计量，乙方提供水表、电表（施工与生活分开计量）。甲方收取乙方水、电费用，开具水、电费发票。
2、水费4.55元/m3，电费1.6元/kwh。乙方同意自年月日起，申请使用甲方水、电并自愿遵守甲方的水、电使用规定。如遇国家水、电价格上调，适时另做调整。
3、甲方每月28日前抄表，计量乙方消费的水、电数量，乙方在甲方统计的水、电量表上签字确认，同时由甲方给乙方下发水、电费缴费通知。
4、乙方应遵守“当月费用及时缴清”的原则，根据使用的水、电量于次月的10日前持缴费通知、现金或支票到甲方财务进行结算。
5、乙方如逾期（每月10日前）未交水、电费，每拖一天按未交水电费总额的3%向甲方缴纳滞纳金。甲方有权从工程款中扣除所欠水费、电费及滞纳金。
6、甲方本着公平、公正、公开的原则，保证抄表的真实性。
7、乙方自接水、电之日起，严格遵守甲方的水、电使用规定，出现的一切人身事故由乙方自行负责。出现窃水、窃电、故意毁表等现象，一经发现，乙方必须无条件的接受甲方的处理。
8、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
9、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
水电清包协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况:。
1、工程地址：
2、工程名称：
二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设、预留、预埋、玻璃幕墙预埋件预埋及加工。
1、严格按照水电规范要求及水电图纸施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。
2、强弱电管线预埋、给排水管道预留洞，预埋件预埋在此其间内出现问题，由乙方免费维修，保证预埋管路畅通不堵塞，预留洞、预埋件位置、标高准确。甲方发现上述情况，根据严重程度进行处罚。
三、清包工价格。
每人每天：150元。麦收期间每人每天：300元，发放工资时间为年月日至2012年月日;人数、工日以施工现场当天考勤为准。工资和事后由现场项目经理发放到每个人手中，其他人员不能代领工资。
四、付款方式。
以甲方通知截止日期为准，三天内付清劳务费。
五、材料。
1.水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。
2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。
六、安全。
施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。
七、补充。
1、甲方向乙方提供食宿。
2、甲方向乙方提供施工工具。
3、本工程的乙方由共6人组成，以为代班组长，负责看图施工，监管质量、安全等事项。
七、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
下一页更多精彩“水电清包工合同范本”
水电使用协议书
甲方：
乙方：
签订地点：东营
签订时间：
为规范管理乙方在甲方的施工（生活）用水、用电，经双方友好协商 ，现将水、电使用有关事宜作如下约定：
1、甲方负责抄表计量，乙方提供水表、电表（施工与生活分开计量）。甲方收取乙方水、电费用，开具水、电费发票。
2、水费4.55元/m3，电费1.6元/kwh。乙方同意自 年月 日起，申请使用甲方水、电并自愿遵守甲方的水、电使用规定。如遇国家水、电价格上调，适时另做调整。
3、甲方每月28日前抄表，计量乙方消费的水、电数量，乙方在甲方统计的水、电量表上签字确认，同时由甲方给乙方下发水、电费缴费通知。
4、乙方应遵守“当月费用及时缴清”的原则，根据使用的水、电量于次月的10日前持缴费通知、现金或支票到甲方财务进行结算。
5、乙方如逾期（每月10日前）未交水、电费，每拖一天按未交水电费总额的3%向甲方缴纳滞纳金。甲方有权从工程款中扣除所欠水费、电费及滞纳金。
6、甲方本着公平、公正、公开的原则，保证抄表的真实性。
7、乙方自接水、电之日起，严格遵守甲方的水、电使用规定，出现的一切人身事故由乙方自行负责。出现窃水、窃电、故意毁表等现象，一经发现，乙方必须无条件的接受甲方的处理。
8、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
9、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
年 月 日
水电清包协议书
甲方：山东省鲁商置业有限公司（建设单位）。
乙方：山东天齐置业集团股份有限公司（总包单位）丙方：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（分包单位）。
鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。
1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。
2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。
3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。
4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。
甲方负责人：
乙方负责人：
丙方负责人：
水电维修协议书
乙方：_________。
为了推进我校后勤工作社会化的进程，根据《_________》，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
1．保障全校正常的教学、工作、生活秩序，监管好学校固定资产和设备。
2．计划和审定大型设备维修项目。监管乙方承担的维修责任。
3．监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。
4．测评乙方目标责任，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。
5．按期支付托管维修经费。
6．组织审计维修经费的使用管理。
1．负责学校水电及动力设施（泵房、高低配电、室内外水电线路）的日常管理、保养、维修。
2．负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施（窨井、下水道、化粪池等）的日常管理和零星维修。
3．负责学校通讯设备的维修。
4．经常主动巡回检查，及时维修，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。
1．保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。
2．管好维修人员，责任明确，业务熟练，工作到位，作风端正，服务态度好。
3．建立健全行之有效的`项目业务维护维修细则及其管理规章制度。
4．全权保管好国有资产，严防国有资产破坏或流失，维持设备完好率在95％以上。
5．既保障供应，又防止浪费流失，积极做好节水、节电工作，建立责任包干制和巡回检查制度，与奖惩挂钩。
6．坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。
7．合理使用和严格管好维修经费，接受甲方的审计。
8．完不成目标要求，接受甲方处理。
协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
水电清包协议书
乙方：
(一)水、电单价及押金。
1.用电乙方必须安装电表计量，电价为（壹元/度）。
2.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为3000整大写：叁仟元整（包括秋涛路站、富春路站、滨江站）。费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。
（二）甲方的权责。
1.在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。
2.甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。
3.甲方有权监督乙方按照《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-）的规定，正确敷设安装和使用各种用电设备。
4.甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-2005）检查乙方所有的电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。
5.甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。
6.甲方负责代乙方按时缴纳水电费。如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。
7.乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。
（三）乙方的权责。
1.乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。
2.当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。
3.乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。
4.甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。
5.乙方所使用的`电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。
6.乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。
7.乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。
8.乙方不得占压供水设施（包括管线，消防设施等），发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。
9.乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：
年月日年月日。